Бланк заказа пошив шторы

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Отзывов:	29	Просмотров:	51749
Голосов:	12	Обновлено:	20.11.2012

Автор документа

число консультаций:	82
отмеченных лучшими:	5
ответов к документам:	52
размещено документов:	927
положительных отзывов:	84
отрицательных отзывов:	6

ДОГОВОР № _________
на оказание услуг по пошиву штор

г. __________ «___» ____________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________ действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации (Приложение №1) Заказчика, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору.

1.2. Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ в течение 20 (двадцати) дней со дня подписания договора.

1.4. На изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет (счет-фактуру).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении №2

2.2. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика.

2.2. Сдача — приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

2.3. Акт выполненных работ должен быть подписан Заказчиком или им должен быть дан мотивированный отказ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______________ (________________) рублей с учетом НДС 18%. Источник финансирования по договору средства _______________

3.2. Заказчик производит оплату в течение 15 дней на основании подписанного акта выполненных работ, счета (счета-фактуры) и накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% от стоимости, не изготовленной в срок продукции.

4.2. При просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче — приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки (пени).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда __________________.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по «__»_______20__ г.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

7.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, должна быть подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4.. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Источник

Бланк заказа

В салоне «Акцент» в СПб Вы можете заказать шторы из качественных материалов. Наши специалисты предложат большое разнообразие тканей для штор, а так же карнизы и аксессуары к ним. Мы готовы реализовать шторы на заказ для помещения любого назначения.

Шторы на заказ в салоне «Акцент» – качественное изготовление текстильных изделий любой сложности

Салон «Акцент» из Санкт-Петербурга на протяжении не одного года предлагает клиентам заказать шторы по доступной и выгодной цене. В наше предложение входит:

Создание шторы на заказ;

Широкий ассортимент тканей европейских производителей;

Услуги профессиональных дизайнеров, имеющих опыт в декорировании окон разных размеров и форм;

Отметим, что сегодня возможностей создать интерьер согласно индивидуальному вкусу каждого человека стало намного больше, чем было несколько десятилетий назад. Ведь на данный момент такие магазины-салоны штор, как «Акцент», могут предложить клиентам по-настоящему огромный выбор материалов самых разных расцветок и фактур, которые производятся и доставляются как отечественными, так и зарубежными компаниями.

Кроме того, решив приобрести шторы на заказ в СПб, Вы можете воспользоваться и услугами квалифицированных специалистов-дизайнеров, которые за достаточно быстрый срок способны сделать подходящее к интерьеру Вашего помещения оформление окна.

Если говорить о цене предложения «шторы на заказ», тот тут нужно отметить, что стоимость данной услуги не является фиксированной. Поскольку стоимость зависит от многих факторов, например таких, как выбранные для создания портьеры ткани, сложности раскроя и пошива, срока выполнения и т. д. Всё это более подробно обсуждается после того, как Вы решили заказать шторы или проконсультироваться с дизайнерами нашего магазина.

Заметим, что ознакомиться с примерами работ специалистов компании Вы можете с помощью представленного на сайте раздела «Портфолио». За более же подробной информацией о деятельности салона штор «Акцент» обращайтесь к сотрудникам. Телефоны для связи указаны в пункте меню «Контакты». Так что, если шторы на заказ качественного производства — это то, что Вас интересует, звоните. Будем рады с Вами сотрудничать.

Оставьте нам свой телефон, наш специалист позвонит Вам

Источник

Договор на оказание услуг по пошиву штор

Уникальные шторы на окнах квартир, коттеджей, дачных домов выгодно отличат любое помещение от безликих и одинаковых. Можно самому купить ткань и сшить занавески. Но лучше выбрать фирму, ИП или частное лицо, специализирующиеся на данной услуге. В таком случае потребуется заключение договора на оказание услуг по пошиву штор.

Содержание договора на оказание услуг по пошиву штор

При оформлении договора на оказание услуг по пошиву штор будут отражены все этапы работ. Это может быть договор на бытовой подряд. Ст. 730 ГК.

СПРАВКА: Замеры можно выполнить самостоятельно или заказать бесплатный выезд дизайнера.

Дизайн штор может быть:

• индивидуальным по эскизу Заказчика;
• предложенный дизайнером на месте;
• выбранный Заказчиком из портфолио дизайнера.

При составлении договора будут учитываться все оговоренные моменты.

Типовой бланк образца договора на оказание услуг по пошиву штор содержит:

1. «Шапку» договора: наименование города, дата заключения, номер договора.
2. Наименования сторон — Заказчика и Исполнителя и в лице кого выступают Стороны, если это юридические лица.
3. Предмет договора, в котором оговариваются условия, сроки выполнения работ, кто будет закупать материалы и фурнитуру, кто предоставляет оборудование, каким образом будет производиться оплата.
4. Права и обязанности сторон, где устанавливаются: порядок извещения друг друга о всех возможных изменениях в Договоре и о выполненной досрочно работе; гарантии, сроки поэтапных работ; условия принятия и не принятия Заказчиком работ; иные взаимоотношения между сторонами.
5. Ответственности сторон в случае невыполнения отдельных пунктов Договора или всей работы в срок и на оговоренных условиях, наложение штрафов, суммы по убыткам и форс-мажорные обстоятельства.
6. Случаи, в которых возможно расторжение Договора.
7. План по расчетам выполняемых работ и порядок окончательных выплат.
8. Полные реквизиты сторон.

ВНИМАНИЕ: Заказчиком и Исполнителем могут быть физические лица,юридические лица, ИП.

Особенности договора на оказание услуг по пошиву штор

Договор на оказание услуг по пошиву штор является типовым договором на возмездные услуги. Ст. 779 ГК. Но есть и особенности.

К Договору прикладываются дополнительные документы:

• эскиз;
• технический рисунок;
• смета на список работ;
• ежедневный план по работам и платежам;
• описание материалов в метраже, если ткань предоставляется Заказчиком.

Договор на услуги по пошиву штор: порядок подписания

Договор на оказание услуг по пошиву штор следует подписать обеим сторонам с проставлением даты заключения договора и печатей в случае наличия. Договор составляется в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Нотариального удостоверения подобные договоры не требуют. При подписании Договора нужно следовать порядку подписания документа строгой отчетности БО-4. Договор может быть подписан на основании генеральной доверенности, удостоверенной нотариусом.

ВАЖНО: Помимо договора, должны быть распечатаны и подписаны паспорт заказа и акт замеров.

Вы можете скачать образец в любом удобном вам формате: pdf, doc, png а также распечатать для дальнейшего заполнения.

Источник

Договор на изготовление текстильных изделий

на изготовление текстильных изделий по индивидуальным меркам

Дата заключения договора:__.__.20__ г.

____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____ (наименование должности) ____ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании _______, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____ (наименование должности) ______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик принимает, обрабатывает заказы и производит пошив текстильных изделий и/или их макетов (далее «Изделия») по индивидуальным меркам Заказчика из собственных тканей, либо из тканей Заказчика.

1.2. Подрядчик обеспечивает Заказчика каталогами тканей, фурнитуры, моделей текстильных изделий и их элементов.

1.3. Подрядчик выполняет работы на основании заказов Заказчика. Форма заказа согласовывается и утверждается Сторонами

1.4. Срок выполнения заказа Подрядчиком на один вид Изделия __ рабочих дней с момента подписания соответствующего заказа (акцепта Подрядчиком заказа, направленного Заказчиком).

2.Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Цены на изготовление Изделий и иные услуги, согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору в виде утвержденного прайс-листа.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере ___ % от стоимости заказа на основании выставленного Подрядчиком счёта. Оплата оставшейся части производится в течение __ рабочих дней с момента приемки Изделий Заказчиком.

2.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода на расчётный счёт Подрядчика.

2.4. Днём оплаты считается день зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

2.6. Оплата отдельных работ и услуг Подрядчика, не являющихся непосредственным предметом настоящего Договора, но сопутствующих надлежащему исполнению условий последнего, осуществляется Заказчиком на основании счетов, выставляемых Подрядчиком по согласованным Сторонами ценам, в соответствии с заключенными сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.1. Доставка осуществляется силами Подрядчика по указанному Заказчиком адресу. Стоимость доставки включена (не включена) в согласованную стоимость Изделий.

3.2. Факт доставки Заказчику подтверждается накладной, подписанной представителями обеих Сторон.

3.3. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения Изделия несет сторона, допустившая просрочку.

4.1. Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет ____ месяцев.

4.4. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении сроков, установленных п.4.3., если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

4.5. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

5.Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. не приступать к работе, приостановить её, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему Договору;

5.1.2. удержать результат работы, при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить предусмотренную Договором стоимость работы;

5.1.3. отказаться от заказа, в случае, если качество предоставленной Заказчиком ткани не соответствует предъявляемым требованиям к качеству Изделия.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. обновлять каталоги тканей при появлении новых артикулов, или снятия их с производства;

5.2.2. уведомлять Заказчика о наличии, либо отсутствии каких-либо тканей;

5.2.3. выполнять Изделия в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком для конструирования и пошива Изделий;

5.2.4. при обнаружении недостатков в исполнении Изделия по собственной вине, устранить эти недостатки своими силами и за свой счёт.

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. в течение 14 дней с момента доставки возвратить Подрядчику Изделия ненадлежащего качества, недостатки в которых не могли быть обнаружены при их осмотре в упакованном виде;

5.3.2. предоставлять свой материал для пошива Изделий;

5.3.3. вносить корректировки в процессе исполнения заказа;

5.3.4. предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. правильно оформить заказ, указать все мерки или изменения в Изделии, предоставить всю необходимую информацию об Изделии;

5.4.2. принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим Договором;

5.4.3. в разумный срок известить Подрядчика об обнаруженных недостатках в Изделиях, которые не могли быть выявлены при приёмке.

6.1. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.

6.2. Подрядчик не несёт ответственность за неправильно указанные Заказчиком данные в заказе.

6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Изделий до приемки Заказчиком несет Подрядчик только в случае если доставка этих Изделий осуществляется силами самого Подрядчика.

6.4. В случае невыполнения работы, Подрядчик возвращает всю стоимость невыполненной работы.

6.5. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.Срок действия договора

7.1. Договор заключен на срок до __.__.20__ г.

7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами разрешаются путем переговоров.

8.2. При неурегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

9.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания Сторонами.

9.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны по договору.

Источник

Место заключения договора ___