Меню

Бланк для ремонта мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

Читайте также:  Эскиз мебель для детской комнаты

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Источник

Договор на перетяжку мебели, реставрацию, ремонт: образец

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели составляется в обязательном порядке, так это позволит исключить недопонимания между заказчиком и мастером или фирмой. Это обязательный документ при условии, что заказчик юридическое лицо, так как оплата будет происходить по перечислению, а не наличными. И рекомендованный, если заказчик — физическое лицо.

Договор на перетяжку мебели, ее реставрацию или ремонт должен включать в 10 обязательных пунктов, как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки выполнения заказа по ремонту или реставрации, ответственность сторон, разрешение споров, личные данные заказчика и исполнителя, подписи сторон.

Начинается договор с шапки, в которой указываются ФИО исполнителя и заказчика, а так же основные понятия документа.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

  • 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
  • 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
  • 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
  • 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
  • 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
  • 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

  • 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
  • 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
  • 2.3. Исполнитель имеет право:
  • 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
  • 2.4. Заказчик имеет право:
  • 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. Порядок расчетов и стоимость работ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

Читайте также:  Мебель черноземья стулья для гостиной

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик и исполнитель обязательно указывают в договоре на реставрацию или ремонт мебели следующие данные:

10. Подписи сторон

Заказчик и исполнитель в обязательном порядке подписывают договор на ремонт мебели, поставив дату заключения соглашения и подпись, как в паспорте. Для этого используется ручка с синими чернилами.

Скачать образец и бланк

Чтобы заключить соглашение, необходимо скачать бланк договора на оказание услуг по ремонту, реставрации и перетяжки мебели, распечатать и заполнить, как заказчику, так и исполнителю. Подписи и дата заключения сделки указываются обязательно. Печать юридического лица, так же необходимо поставить внизу документа.

Источник

Договор на ремонт мебели

В договоре указывается дата, имя заказчика. Объект (стул, стол, буфет и так далее). Что именно с мебелью необходимо сделать. Общая стоимость услуг. Сумма, которую передал заказчик для приобретения расходных материалов. Дата окончания работ. Гарантия 3 года.

Особые требования оговариваются в приложении к договору. Там можно указать всё, на что следует обратить особое внимание. Как правило, это особенности отделки. Цвет и отсутствие блеска.

Ремонт мягкой мебели и восстановление корпусной производят мастера разных специальностей. Мягкую – реставрирует обивщик, корпусную – столяр краснодеревщик. Но заказ общий.

Мы работаем по двум видам договоров. Первый типовой для работы с юридическими лицами. Второй наш собственный, разработанный специально для оказания услуг лицам физическими, то есть заказчикам, собственникам мебели. В нём прописаны и особые гарантии и особые условия хранения.

Наличие своего собственного договора говорит о стабильности, длительном сроке существования организации.

Типовой договор необходим, когда ремонт или реставрация осуществляется для организаций, офисов компаний. Сейчас, будь то ООО Реставрация, фабрика ремонт мебели или ИП реставратор, даже частный мастер, обязательно предоставят заказчику типовой договор, скачанный из интернета, в котором указываются реквизиты, цена, сроки, гарантии. В конце текста, как правило, последним абзацем идёт информация о том, что все возникшие споры разрешаются в соответствии с законами нашей Родины.

Мы сторонники того, что бы не решать споры в установленном законодательством порядке, а оказывать качественную услугу.

Договор на реставрацию мебели с физическими лицами

Начнём с того, что физические лица — это живые люди. Заказчик может что-то не указать в момент подписания договора. А потом вспомнить и добавить. Просто передумать. В наш договор с частными лицами всегда можно внести поправки или дополнения.

Практика показывает, что в 5 случаях из 10, приходиться корректировать заказ в процессе реставрации. Оттенок цвета, высота сиденья, мягкость кресла.

Мастерская находиться в шаговой доступности от метро Римская и недалеко от Курской.. Удобный подъезд на машине. Бесплатная парковка. В любой момент можно приехать, посмотреть, как проходит ремонт, увидеть динамику процесса. Возможность есть, но, как правило, нам заказчики полностью доверяют.

Сделать заказ, произвести оценку, или задать вопрос реставратору.

Если речь идёт о стандартных операциях с современной мебелью, нарастить ножки стула, убрать царапины, поменять ткань на стульях, причин для беспокойства нет. Сложнее, когда ремонтируется мебель не стандартная, авторская, старая, антикварная. Для заказчика она представляет особую ценность. Человек привык к её нынешнему виду, со следами времени, патиной, повреждениями. Вмешаться в это сложный эмоциональный мир воспоминаний со своим профессиональным ремонтом значит убить предмет.

Даже при наличии подробного договора, у мастера могут оказаться свои собственные представления о красоте, которые в корне отличаются от идеалов заказчика. Что бы этого не произошло.

Совет
Прежде, чем отдавать дорогую вещь, посмотрите готовые работы мастера. А чтоб оценить его профессионализм посмотрите, на каких выставках и конкурсах участвовал реставратор.

В приложении к договору заказчик подробно может сам указать, на что следует обратить особое внимание. Какой срок гарантии хочет получить после ремонта. Каким лаком, политурой, воском, маслом покрыть дерево. Какой толщины заказать стекло для столешницы, установить зеркало, с фацетом или простое. Куда и когда привезти выполненный заказ.

Составляя договор услуг ремонта мягкой мебели, неплохо указать материал, используемый в качестве наполнителя, расположение рисунка, направление ворса. На самом деле хороший обивщик и сам это прекрасно знает, но бывает, что рисунок не соответствует долевой нити, или вообще изнанка ткани смотрится выигрышнее лицевой стороны. Договор на ремонт корпусной мебели для детской, может содержать сведения о лаке, красителях, клее. При покраске корпусной мебели особым пунктом выделить плотность слоя, оттенок цвета, наличие или отсутствие патины. Цвет, оттенок, густота тона. Чем больше написано в приложении к договору, тем выше уверенность в том, что вещь после реставрации получиться именно такой, какой её хочет видеть заказчик.

Читайте также:  Мебельная фабрика феникс мягкая мебель по

Каждый мастер хочет сделать свою работу хорошо. Чем подробнее будет составлен договор, на оказание услуг по ремонту мебели, тем точнее он будет исполнен.

Совет
В дополнение к договору оказания услуг по ремонту мебели приложите фотографию предмета до реставрации в момент передачи в мастерскую и особенно частному мастеру. Она беспристрастно сохранит информацию о наличии ручек, ключей, целых стёкол и зеркал, «родной цвет» и так далее.

Ремонт мебели с гарантией

Мастерская предоставляет гарантию на все виды работ не менее 3 лет. Гарантийный срок реставрации антикварной мебели 5 лет. Это не значит, что через 5 лет после нашего ремонта нам не интересно, что происходит с мебелью.

Основной наш вид деятельности – реставрация антикварной мебели. Это занятие предполагает сопровождение предмета на протяжении всей его жизни. Словосочетание срок гарантии здесь вообще не уместно.

Реставрация – наука, основанная на опыте. Применяя какой либо материал, реставратору интересно, как он проявит себя через 5, 10 и далее лет. Насколько правильно была выполнена реставрация, как раз и становиться ясно через 5 лет.

Именно благодаря наблюдениям, (работаем с 1992 года), мы полностью отказались от применения синтетического клея, современного лака, искусственных красителей. У всех современных материалов короткий срок службы они не подходят для ремонта хорошей деревянной, тем более антикварной мебели из дерева.

Синтетические красители быстро выцветают, клей усыхает, перестаёт «держать», а современные лаки желтеют, тускнеют, отслаиваются. Произойдёт это не скоро, лет через 5, в любом случае по истечении срока гарантии. Для современной мебели допустимо, но старинная достойна лучшего. Поэтому, наш срок гарантии на антикварную, раритетную, коллекционную мебель практически не ограничен.

Мы благодарны нашим заказчикам за любую информацию о том, как проявляют себя вещи через много лет после нашего ремонта.

Важно
Модные сейчас мебельные воски и масла являются средствами по уходу за мебелью. Ими можно быстро, но ненадолго освежить лак. Воскованные поверхности требуют постоянной, чистки и обновления хотя-бы раз в полгода.

Сдать мебель в ремонт

Объём работ и предварительная цена ремонта определяются по фотографии присланной нам любым удобным способом.

Если предварительная цена устраивает, мастер приезжает на место нахождения предмета, осматривает его, определяет размер «бедствия», уточняет пожелания. Проанализировав все обстоятельства, называет точную стоимость восстановления. Заключается договор. Форма оплаты любая, удобная для заказчика. После осмотра и оценки мы сразу сможем заключить договор и забрать предмет в работу.

Объём и степень разрушения определяет цену ремонта мебели. К недорогим ремонтам относятся перетяжка стульев, склейка, устранение мелких царапин и локальных потёртостей лака. Ремонт мебельных замков, изготовление ключей, замена стёкол и зеркал. Профессиональное восстановление всей лакированной поверхности, обновление лака, восстановление цвета – ремонт средней сложности. К сложным видам восстановительных работ относятся операции, устраняющие повреждения массива дерева, возникшие в результате разрушения конструкций стульев, шкафов, комодов, буфетов, диванов. Ремонты особой сложности – восстановление маркетри, резьбы, инкрустаций. Реставрация мягкой антикварной мебели, перетяжка пружин. Особые виды обивки, капитоне, каретная стяжка, обтяжка кожей – наиболее сложные виды обойных работ.

Ремонт мебели из дерева

Особенности ремонта деревянной мебели диктуются требованиями технологии восстановления самого дерева. Не зависимо, мебель современная или антикварная, дерево восстанавливается одинаковыми, веками отработанными приёмами. Чаще всего оно разрушается в узлах соединения, на плоскостях, в резьбе. Отделка, лак, стиль, декор у старинной и современной мебели разные, но правила ремонта конструкции едины.

Важно
Ремонтировать деревянную мебель необходимо используя клей и крепления предназначенные исключительно для работы с деревом.

Мы, по старинке, используем столярный мездровый и костный клей. Столярный клей на основе поливинилацетатной эмульсии «Момент Столяр» тоже не плохие, но они имеют срок годности, портятся от хранения на морозе, к тому же могут оказаться не надлежащего качества.

Металлический крепёж, саморезы по дереву применять категорически нельзя, так как при расшатывании конструкции это вызовет ещё большее разрушение древесины. Ржавеющие гвозди окрашивают древесину вокруг себя в черный цвет. Особенно дуб и красное дерево, берёзу, в том числе карельскую, тополь, клён.

Источник

Adblock
detector